山西电力有限公司二〇二五年第十六批集中招标储能EPC、储能租赁服务、叶片专项巡检框架招标公告

序号

招标编号

标段

招标范围

工期/服务期要求

信息服务费
（元）

1.

DNYZC-2025-
12-31-
065-01

16-1应县100MW200MWh（一期45MW90MWh）第二

批次20MW40MWh

储能项目EPC 总

承包工程

应县100MW/200MWh（一期45MW/90MWh）储能项目包括储能部分：本次招标为第二批工程范围20MW/40MWh。

本项目采用磷酸铁锂电池，储能单元由储能电池-储能变流器-变压器构成，通过35kV 电缆线路，接入国家电投应县100MW 光储一体化项目220kV 升压站，并以220kV电压等级送出。本次招标为第二批工程范围20MW/40MWh（磷酸铁锂电池系统）。

招标范围包括但不限于：勘察设计、土建及安装工程施工（详见布置图），消防系统建设；调试；试运行；移交生产验收、竣工验收（包含各项专项验收）；整体系统质保期限的相关服务（包含质保期内所有备品备件、专用工具采购供应以及相关的技术资料整理提供服务）。

一、勘察设计及相关咨询服务
储能第二批工程范围按20MW/40MWh 磷酸铁锂电池系

统设计，并与第一批储能建设的接口和预留端口进行衔接。包括但不限于储能电站建筑安装工程、给排水、照明、安防系统及附属设施等所有配套工程的工程勘察、地形图测量、施工图设计及竣工图编制、设备材料清单、工程量清单、设计技术规范书，所有施工图纸必须经建设单位审核同意后，方可按图施工；根据接入系统的审查意见，完成施工图设计等工作。本项目所有工程设计须满足国家及电网行业规程规范、国家电投集团相关规定。地方政府协调工作及相关费用等。

二、设备及材料采购：
本工程所涉及范围内的新建储能电站（除甲供设备范围外）设备、材料采购、消防工程设备材料采购；35kV 集电线路设备材料采购；根据《安全目视化管理实施指南》（山地光伏分册）第5 部分升压站区域内容，完成第二批次建设区域内的安全目视化建设所涉及的材料采购，并经过甲方验收合格。同时采购的电缆、开关柜必须按照国家电投集团采购管理规定应用电商化集采结果，在国家电投集团电能易购商城采购。

三、土建和建筑工程
包括但不限于：清表、场平、场界围栏、电池仓及PCS 升压仓基础、集电线路通道、消防系统相关土建工程等；场区绿化、地表恢复等与工程有直接关系的其它工程项目。

35kV 集电线路：35kV 集电线路电缆沟土方开挖与回填、接地工程、电缆标识、电缆沟盖板、防火墙、防火封堵等。

储能场区：电池仓及PCS 升压仓基础、集电线路基础、场区电缆沟施工，道路施工，消防系统施工、场区内外排水设施、场区照明、设备及安全标示牌，场内围栏，道路安全防护措施、环保措施实施、水保措施实施等全部土建工程、场平、覆土、场地清障。

四、安装工程
储能场区：电池仓、PCS 升压仓、电缆、设备及安全标示牌、场界围栏、接地、消防系统等所有设备和材料的安装、完成储能场区监控系统全部生产数据转发至第三方（包括电网调度、运营中心）的接口开放和相关转发工作。完成以上工作涉及的所有费用均由承包人承担。

35kV 集电线路：电缆、电缆头、光缆等设备采购，电缆沟的施工，电缆光缆制作及敷设，电缆试验、调试。

包括以上安装工程所有设备催交、运输、保险、接车、卸车、仓储保管等。

包括以上安装工程所有设备安装及设备的试验、调

试、试运行、消缺处理至移交给发包人的全部工作；以及承担发包人认为有必要的设备出厂检查验收工作等、与设备厂家的协调工作。

五、试运及并网阶段：
满足集团相关标准化及目视化管理要求所应采取的工作及发生的费用。同时也包括所有材料、备品备件、专用工具、消耗品以及相关技术资料的提供等。以及各阶段验收工作，完成资料组卷归档工作，完成项目达标投产、竣工验收及消缺、竣工结算、质量保修等工作。

六、政府方面：
负责工程资料归档，承包人负责办理由项目业主方发起相应的行政申请，承包人开展相应的工作并取得批复文件、项目定值备案(保护定值计算)、技术监督(如有，含电力公司/电科院所要求的性能试验及设备的送检等)、消防验收、防雷备案、防雷装置检测等批复文件、最终备案及验收等工作，并承担相应的所有费用。

七、竣工验收阶段：
1、完成竣工验收所涉及到的所有工作。

专项验收包括不限于：安全设施、环保、消防、档案、防雷、接地、节能评估、竣工验收等。

2、达标投产实施过程及验收的全部工作。

3、根据《安全目视化管理实施指南》（山地光伏分册）第5 部分 升压站区域内，完成第二批次建设区域内的安全目视化建设，并经过发包方验收合格。

储能电站移交前必须满足山西电网公司及政府主管部门的相关要求。上述涉及的项目费用均由承包人承担。

八、其他
招标文件中虽然未列出，但对于本储能电站的功能、安全、合规、稳定运行必不可少的建筑、设备、材料及服务等，由承包人统筹考虑，将项目列入分项报价表中“其他”部分，其费用包括在总价中。（详见招标文件第五章发包人要求）

暂定计划开工时间2026 年1 月31 日，计划竣工时间2026年3 月31 日；建设工期2 个月。

1000

序号

招标编号

标段

招标范围

工期/服务期要求

信息服务费
（元）

2.

DNYZC-2025-
12-31-
065-02

16-2 右玉鸿宇一期、怀仁惠仁、应县思安电站采购一年储能服务

中宇（右玉）租赁15MW/15MWh 储能租赁服务、中宇（怀仁）公司租赁15MW/30MWh 储能租赁服务，应县思安电站租赁15MW/15MWh 储能租赁服务。详见招标文件第二卷第五章技术服务标准和要求。

在合同签订后，1 年内完成委托人要求内的全部工作（暂定服务期1 年，具体开始时间以委托人通知时间为准）。合同生效后3日内完成相应电站限电批次调整。

1000

序号

招标编号

标段

招标范围

工期/服务期要求

信息服务费
（元）

3.

DNYZC-2025-
12-31-
065-03

16-3 能源公司风力发电机组叶片专项巡检框架采购

完成能源公司所属风电场风机叶片巡检工作，包括但不限于能源公司所辖场站及后续受托运维场站，本项目采用无人机巡检或吊篮巡检的方式开展，具体巡检方式由招标人进行选择。详见招标文件第二卷第五章技术服务标准和要求。

框架协议有效期为自协议签订之日起三年，年度服务评价经招标人组织评审结果为不合格的，能源公司可解除框架合同。服务期限内，由能源公司及所管辖项目单位根据需求，委托中标单位，双方根据招标结果对应的单价合同签订具体实施合同，明确工期、价款等具体内容。

进度要求：从下发开工令之日起，吊篮作业巡检不超过2台/日，无人机巡检不超过4
台/日。详见招标文件第二卷第五章技术服务标准和要求。

1000

，

序号

标段名称

资格要求

1.

16-1应县100MW200MWh（一期45MW90MWh）第二批次20MW40MWh

储能项目EPC 总

承包工程

1.基本资格要求：
（1）投标人具有独立订立合同的资格；
（2）投标人经营状况良好，没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停业、财产被接管、冻结及破产状态等，最近两个报告期内不得连续两年发生资不抵债的情况，应提供最近三年的财务报告及审计报告，包括（但不限于）资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书、所有者权益变动表（股东权益变动表）等（三年内新注册企业按实际年限提供对应材料）。如投标人提供材料不完整、不真实、不符合招标文件要求，招标人有权否决其投标。

（3）投标人近36 个月内(自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单；无不良信用行为（近三年无经营异常、影响履约行为的行政处罚行为等信用记录）未被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信被执行人名单；在国家企业信用信息公示系统中无不良信用行为（近三年无经营异常、严重违法、影响履约行为的行政处罚行为等信用记录）；投标人及其法定代表人近三年内无行贿犯罪记录（在“中国裁判文书网”网站https://wenshu.court.gov.cn/自行查询）。

（4）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；
（5）投标人没有处于集团公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入供应商涉案“黑名单”；
（6）投标人没有处于山西电力公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。（7）“36 个月内发生一般及以上生产安全责任事故或18 个月内在集团公司系统内承接工程项目中承包商履约评价等级为不合格的企业”，执行安全“一票否决”。投标人应提供相应的证明文件或承诺文件。若未提供，则投标文件按废标处理。

件或承诺文件。若未提供，则投标文件按废标处理。

2.专项资格要求：
（1）具有国家建设主管部门核定的电力工程施工总承包二级及以上资质或工程设计综合乙级或电力行业乙级及以上资质证书；
（2）投标人应具有有效的安全生产许可证；
（3）具有有效的质量保证体系，必须持有国家认定的有资质机构颁发的质量管理体系、环境管理体系、职业健康与安全管理体系认证证书或等同的质量保证体系认证证书；
（4）具有近3 年内完成至少1 个40MWh 及以上储能项目EPC 总承包项目业绩。（须提供与项目业主单位签订的合同、竣工验收证书等证明文件）。如投标人提供材料不完整、不真实、不符合招标文件要

求，招标人有权否决其投标。

（5）项目经理：必须具有二级建造师执业资格且具有安全生产考核合格证书（B 证），具有近5 年内在至少1 个新能源项目EPC 总承包项目担任项目经理职务的履历（须提供项目经理任命等证明文件）；项目经理应为投标单位正式员工（以社保证明为准），年龄不大于59 周岁。

（6）安全负责人资格要求：具有安全考核合格证书（C 证）。

（7）投标人应制定安全专篇，明确响应措施，响应措施应完整、可行，招标人对投标文件进行评分，评

分低于90%的投标人，实行“安全一票否决”。

序号

标段名称

资格要求

2.

16-2 右玉鸿宇一期、怀仁惠仁、应县思安电站采购一年储能服务

1.基本资格要求：
（1）投标人具有独立订立合同的资格；
（2）投标人经营状况良好，没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停业、财产被接管、冻结及破产状态等，最近两个报告期内不得连续两年发生资不抵债的情况，应提供最近三年的财务报告及审计报告，包括（但不限于）资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书、所有者权益变动表（股东权益变动表）等（三年内新注册企业按实际年限提供对应材料）。如投标人提供材料不完整、不真实、不符合招标文件要求，招标人有权否决其投标。

（3）投标人近36 个月内(自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单；无不良信用行为（近三年无经营异常、影响履约行为的行政处罚行为等信用记录）未被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信被执行人名单；在国家企业信用信息公示系统中无不良信用行为（近三年无经营异常、严重违法、影响履约行为的行政处罚行为等信用记录）；投标人及其法定代表人近三年内无行贿犯罪记录（在“中国裁判文书网”网站https://wenshu.court.gov.cn/自行查询）。

（4）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；
（5）投标人没有处于集团公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入供应商涉案“黑名单”；
（6）投标人没有处于山西电力公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。（7）“36 个月内发生一般及以上生产安全责任事故或18 个月内在集团公司系统内承接工程项目中承包商履约评价等级为不合格的企业”，执行安全“一票否决”。投标人应提供相应的证明文件或承诺文件。若未提供，则投标文件按废标处理。

2.专项资格要求：
（1）投标人须具有通过涉网试验的储能电站或具有通过涉网试验的储能电站授权开展对外租赁服务的授权委托书。（须提供投标人（或授权书委托人）拥有对该储能电站的所有权证明资料、该储能电站完整的涉网试验报告或提供涉网试验报告中包含项目信息的盖章页）。

（2）具有近3 年(含，自投标截止日起往前推算，以合同签订日期为准)内具有1 项及以上储能电站租

赁服务业绩。须提供合同复印件（含首页、服务范围页、签字盖章页）、履约证明（结算证明或业主出具的证明文件或其他有效证明资料）。如投标人提供的材料不完整、不真实、不符合招标文件要求，招标人有权否决其投标。

序号

标段名称

资格要求

3.

16-3 能源公司风力发电机组叶片专项巡检框架采购

1.基本资格要求：
（1）投标人具有独立订立合同的资格；
（2）投标人经营状况良好，没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停业、财产被接管、冻结及破产状态等，最近两个报告期内不得连续两年发生资不抵债的情况，应提供最近三年的财务报告及审计报告，包括（但不限于）资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书、所有者权益变动表（股东权益变动表）等（三年内新注册企业按实际年限提供对应材料）。如投标人提供材料不完整、不真实、不符合招标文件要求，招标人有权否决其投标。

（3）投标人近36 个月内(自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单；无不良信用行为（近三年无经营异常、影响履约行为的行政处罚行为等信用记录）未被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信被执行人名单；在国家企业信用信息公示系统中无不良信用行为（近三年无经营异常、严重违法、影响履约行为的行政处罚行为等信用记录）；投标人及其法定代表人近三年内无行贿犯罪记录（在“中国裁判文书网”网站https://wenshu.court.gov.cn/自行查询）。

（4）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；
（5）投标人没有处于集团公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入供应商涉案“黑名单”；
（6）投标人没有处于山西电力公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。（7）“36 个月内发生一般及以上生产安全责任事故或18 个月内在集团公司系统内承接工程项目中承包商履约评价等级为不合格的企业”，执行安全“一票否决”。投标人应提供相应的证明文件或承诺文件。若未提供，则投标文件按废标处理。

2.专项资格要求：
（1）近3 年内（含，自投标截止日起往前推算）完成2 项及以上叶片维修或吊篮巡检、检查业绩，并提供合同扫描件（含合同首页、服务内容/服务范围页、签字盖章页），以合同签订日期为准。如投标人提供材料不完整、不真实、不符合招标文件要求，招标人有权否决其投标。

（2）投标人应制定安全专篇，明确响应措施，响应措施应完整、可行，招标人对投标文件进行评分，评

分低于90%的投标人，实行“安全一票否决”。