1. 招标条件
本招标项目绥化市低效用地改造（烟厂同城异地置换搬迁改造）项目续建工程已由已由《企业投资项目备案承诺书》（项目代码：2020-231202-16-03-086517）文件批准建设，项目业主为绥化畅德城市管理服务 ，建设资金来自自筹资金，项目出资比例为100%， 项目已具备招标条件，项目已具备招标条件，现对该项目的设计施工总承包进行公开招标。2. 项目概况与招标范围
2.1建设 2.3项目概算总投资：3149.66万元。 2.4计划工期：项目建设期39日历天，项目预计2024年12月12日启动建设，2025年1月20日建设完成。 2.4.1设计部分：计划工期自签订合同之日起5日历天内完成施工图设计及预算； 2.4.2 施工部分：总工期39日历天，项目计划开工时间2024年12月12日，计划竣工时间2025年1月20日建设完成。 2.5招标范围：本项目招标范围及内容包括设计、施工、采购、测量、验收、移交、保修、场地准备及临时设施等工作，具体内容包括但不限于以下内容： 2.5.1 设计部分：包含但不限于施工图设计及预算、竣工图编制、施工配合服务等（其中包含土建设计、给排水设计、动力设计、采暖通风及空气调节设计等）； 2.5.2 施工部分：包含联合工房、餐厅、锅炉房消防泵房及水池、生产管理用房、后勤服务用房、综合库、停车库等建筑施工等建设内容。 2.6最高投标限价：26222257.44元（其中施工部分限价：25773457.44元；设计部分限价：448800.00元）。 2.7质量标准：合格3. 投标人资格
3.1 本次招标要求投标人须是中华人民共和国境内注册的独立法人或者其他组织，具备有效的营业执照、安全生产许可证和建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质；同时具备建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级资质或轻纺行业（食品发酵烟草工程）专业乙级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的履约能力。 3.2本次招标接受联合体投标。投标人以联合体形式投标的，联合体各方应在投标前签订共同投标协议，明确联合体牵头人（本次招标要求联合体牵头人必须为施工单位）和各方权利义务及分工，组成联合体的单位不超过两家。联合体中各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一合同段中投标。联合体内分工相同且由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。由牵头人登录系统 工程总承包项目经理可以兼任本项目施工负责人。 3.3.2设计负责人要求：具备国家注册一级注册结构工程师或一级注册建筑师执业资格； 3.3.3施工负责人要求：具备国家注册二级建造师注册证书(建筑工程专业)及有效的安全生产考核合格证书。 注：上述人员中工程总承包项目经理必须是本单位缴纳职工基本养老保险的在职人员，提供近三个月2024年7月-2024年9月本企业为其缴纳养老保险的证明材料核查方式，未提供核查方式或核查结果不实的，其投标将被否决（项目拟派的项目经理不得为退休人员）。上述所有人员配备、使用和管理应满足《黑龙江省房屋建筑和市政基础设施工程施工现场管理人员配备管理办法》（黑建规〔2023〕2号）文件要求。 3.3.4本次招标要求投标人拟委任的项目管理机构人员施工现场管理人员配备、使用和管理应满足《黑龙江省房屋建筑和市政基础设施工程施工现场管理人员配备管理办法》（黑建规〔2023〕2号）文件要求承诺配备项目管理机构人员（详见第八章投标文件格式-八、承诺书）。发包人可根据工程需要，要求承包人增派相关专业人员，及时完成建设任务； 3.4投标人还需满足的其他条件： 3.4.1投标人、法定代表人及拟派项目经理如被最高人民法院在"信用中国"网站 列入失信被执行人名单的（提供投标人在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图），其投标将被否决。 3.4.2投标人、其法定代表人及其项目经理近3年如有行贿犯罪行为（2021年1月1日至投标截止时间3天前，本次招标所称“行贿犯罪行为”是指各级人民法院判决书中（以中国裁判文书网wenshu.court.gov.cn/公布的为准）有判决投标人或其法定代表人或拟委任的 3.4.3与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，否则相关投标均无效； 3.5其他要求：本项目采用资格后审方式、主要资格审查标准、内容等详见招标文件，只有资格审查合格的投标申请人才有可能被授予合同。4.
未在中国电力招标采购网（www.dlztb.com）上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件！
咨询电话：010-51957458
手 机：18811547188
联系人：李杨
QQ:1211306049
微信：Li18811547188
邮箱：1211306049@qq.com
来源：中国电力招标采购网
备注：欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后，查看项目业主，招标公告并下载资格预审范围，资质要求，招标清单，报名申请表等。为保证您能够顺利投标，具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准，以招标业主的解答为准本。
编辑：365trade
