鸡西市公共停车场充电桩建设项目-公开招标公告

招标公告

根据《黑龙江省国资委出资企业阳光采购操作规则指引（试行）》及附录《公开招标、邀请招标采购实施细则（试行）》的有关规定，对鸡西市公共停车场充电桩建设项目进行公开招标。

1.项目概况与招标范围

1.1项目名称：鸡西市公共停车场充电桩建设项目

1.2项目编号：0222GC20250434，HTCL-ZB-255108

1.3建设内容：充电桩设备安装（含160KW直流一体式充电桩安装11台、480KW直流充电桩主机安装33台 、双枪落地终端安装91台 、双枪落地一体机32台）、视频监控 、路灯、雨棚 、限位器、线缆部分及电缆井等。

1.4质量标准：符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准。

1.5建设工期：60天，计划开工日期2025年10月10日，计划竣工日期2025年12月09日。（注：上述开、竣工日期仅作为编制投标文件的统一标准，实际开、竣工日期按建设工程施工合同相关条款规定执行）

1.6建设

2.2 投标人拟派的项目经理须具有机电工程专业贰级或贰级以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格B证，证企相符且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。提供2025年4月至投标截止期期间任意连续三个月本企业为其缴纳养老保险的证明材料。

2.3其他人员要求：本项目至少配备技术负责人、施工员、质量员、安全员各一名。

2.4投标人、其法定代表人及其拟委任的项目经理近三年如有行贿犯罪行为（近三年是2022年1月1日至今，本次招标所称″行贿犯罪行为”是指各级人民法院判决书中（以中国裁判文书网公布的为准）有判决投标人或其法定代表人或拟委任的项目经理犯行贿罪的情形），其投标将被否决。

2.5投标人、其法定代表人及其拟委任的项目经理如被最高人民法院在"信用中国"网站 中列入失信被执行人名单，对属于失信被执行人的投标人，其投标将被否决。

2.6与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

2.7本项目不接受联合体投标。

3.

未在中国电力招标采购网（www.dlztb.com）上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件！
咨询电话：010-51957458
手 机：18811547188
联系人：李杨
QQ:1211306049
微信：Li18811547188
邮箱：1211306049@qq.com
来源：中国电力招标采购网
备注：欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后，查看项目业主，招标公告并下载资格预审范围，资质要求，招标清单，报名申请表等。为保证您能够顺利投标，具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准，以招标业主的解答为准本。
编辑：365trade