2024年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16标段)招标公告

2024年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16标段)招标公告 （招标编号：E14060000G3001301001） 招标项目所在地区: 山西省朔州市应县 一、招标条件 本2024年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程（招标项目编号： E14060000G3001301001 ），已由朔州市农业农村局批准，项目资金来源为中央财政资金和地方财政资金（省级资金）， 本项目已具备招标条件，现进行 公开招标 。 二、项目概况和招标范围 项目规模: 高标准农田建设42500亩，（其中高效节水灌溉措施5000亩）。 招标内容与范围：本招标项目划分为16个标段，本次招标为其中的: 0012024年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第一标段:  项目审批文号：朔农建发【2024】4号第一标段：侯家岭、胡家岭、花红、东坝四村生物有机肥及硫酸亚铁采购；计划工期：365日历天项目总投资12518万元，本标段招标：3650587.5元；招标编号：BC2024-S1-1120-02 0022024年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第二标段: 项目审批文号：朔农建发【2024】4号第二标段：帖庄、张家营、大营三村生物有机肥及硫酸亚铁采购；计划工期：365日历天项目总投资12518万元，本标段招标：3226912.5元；招标编号：BC2024-S1-1120-02 0032024年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第三标段: 项目审批文号：朔农建发【2024】4号第三标段：北贾寨、花寨、小清水河、石桥、韩家坊、萧寨、屯儿、哑忽庄八村生物有机肥及硫酸亚铁采购；计划工期：365日历天项目总投资12518万元，本标段招标：4278750元；招标编号：BC2024-S1-1120-02 0042024年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第四标段: 项目审批文号：朔农建发【2024】4号第四标段：侯家岭、胡家岭、花红、东坝四村土地翻耕和旋耕、撒肥工程；招标范围：工程量清单中全部内容；计划工期：365日历天项目总投资12518万元，本标段招标：2086050元；招标编号：BC2024-S1-1120-02 0052024年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第五标段: 项目审批文号：朔农建发【2024】4号第五标段：帖庄、张家营、大营三村土地翻耕和旋耕、撒肥工程；招标范围：工程量清单中全部内容；计划工期：365日历天项目总投资12518万元，本标段招标：1843950元；招标编号：BC2024-S1-1120-02 0062024年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第六标段: 项目审批文号：朔农建发【2024】4号第六标段：北贾寨、花寨、小清水河、石桥、韩家坊、萧寨、屯儿、哑忽庄八村土地翻耕和旋耕、撒肥工程；招标范围：工程量清单中全部内容；计划工期：365日历天项目总投资12518万元，本标段招标：2425300元；招标编号：BC2024-S1-1120-02 0072024年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第七标段: 项目审批文号：朔农建发【2024】4号第七标段：侯家岭、胡家岭、花寨三村管灌机井及输配电工程；招标范围：工程量清单中全部内容；计划工期：365日历天项目总投资12518万元，本标段招标：4131240.29元；招标编号：BC2024-S1-1120-02 0082024年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第八标段: 项目审批文号：朔农建发【2024】4号第八标段：薛家营水库灌区七村及浑河灌区一村渠道防渗工程；招标范围：工程量清单中全部内容；计划工期：365日历天项目总投资12518万元，本标段招标：11619246.84元；招标编号：BC2024-S1-1120-02 0092024年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第九标段: 项目审批文号：朔农建发【2024】4号第九标段：侯家岭、胡家岭、花红三村渠道防渗工程；招标范围：工程量清单中全部内容；计划工期：365日历天项目总投资12518万元，本标段招标：12513562.81元；招标编号：BC2024-S1-1120-02 0102024年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第十标段: 项目审批文号：朔农建发【2024】4号第十标段：帖庄村渠道防渗工程；招标范围：工程量清单中全部内容；计划工期：365日历天项目总投资12518万元，本标段招标：10637995.91元；招标编号：BC2024-S1-1120-02 0112024年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第十一标段: 项目审批文号：朔农建发【2024】4号第十一标段：东坝、大营、张家营三村渠道防渗工程；招标范围：工程量清单中全部内容；计划工期：365日历天项目总投资12518万元，本标段招标：15020251.04元；招标编号：BC2024-S1-1120-02 0122024年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第十二标段: 项目审批文号：朔农建发【2024】4号第十二标段：北贾寨、花寨、小清水河、石桥、萧寨五村田间道路硬化及防护林网工程；招标范围：工程量清单中全部内容；计划工期：365日历天项目总投资12518万元，本标段招标：8654033.78元；招标编号：BC2024-S1-1120-02 0132024年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第十三标段: 项目审批文号：朔农建发【2024】4号第十三标段：韩家坊、屯儿、哑忽庄三村田间道路硬化及防护林网工程；招标范围：工程量清单中全部内容；计划工期：365日历天项目总投资12518万元，本标段招标：9355434.97元；招标编号：BC2024-S1-1120-02 0142024年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第十四标段: 项目审批文号：朔农建发【2024】4号第十四标段：东坝、帖庄、张家营、大营四村田间道路硬化及防护林网工程；招标范围：工程量清单中全部内容；计划工期：365日历天项目总投资12518万元，本标段招标：11755893.05元；招标编号：BC2024-S1-1120-02 0152024年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第十五标段: 项目审批文号：朔农建发【2024】4号第十五标段：侯家岭、胡家岭、花红三村田间道路硬化及防护林网工程；招标范围：工程量清单中全部内容；计划工期：365日历天项目总投资12518万元，本标段招标：11517667.77元；招标编号：BC2024-S1-1120-02 0162024年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第十六标段: 项目审批文号：朔农建发【2024】4号第十六标段：本项目监理；计划工期：365日历天项目总投资12518万元，本标段招标：173.86万元；招标编号：BC2024-S1-1120-02 三、投标人资格要求 0012024年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第一标段: 3.1本次招标第一标段要求投标人具备：（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）具有有效的肥料登记证。3.2投标人具有近三年财务审计报告；3.3投标截止日期前近六个月纳税凭证；3.4投标截止日期前投标人最后一次交纳社保证明（发票及明细表）；3.5在参加本次招标活动的前三年内，在经营活动中没有重大违法记录且未被人民法院列入失信被执行人名单，以“中国裁判文书网”和“信用中国” 查询结果为准； 本标段 不允许 联合体投标。 0022024年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第二标段: 3.1本次招标第二标段要求投标人具备：（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）具有有效的肥料登记证。3.2投标人具有近三年财务审计报告；3.3投标截止日期前近六个月纳税凭证；3.4投标截止日期前投标人最后一次交纳社保证明（发票及明细表）；3.5在参加本次招标活动的前三年内，在经营活动中没有重大违法记录且未被人民法院列入失信被执行人名单，以“中国裁判文书网”和“信用中国” 查询结果为准； 本标段 不允许 联合体投标。 0032024年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第三标段: 3.1本次招标第三标段要求投标人具备：（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）具有有效的肥料登记证。3.2投标人具有近三年财务审计报告；3.3投标截止日期前近六个月纳税凭证；3.4投标截止日期前投标人最后一次交纳社保证明（发票及明细表）；3.5在参加本次招标活动的前三年内，在经营活动中没有重大违法记录且未被人民法院列入失信被执行人名单，以“中国裁判文书网”和“信用中国” 查询结果为准； 本标段 不允许 联合体投标。 0042024年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第四标段: 3.1本次招标第四标段要求投标人需具备水利水电工程施工总承包叁级（含叁级）及以上资质的企业，有效的营业执照，并在人员，设备，资金等方面具有相应的施工能力，其中，投标人拟派项目经理需具备水利水电工程专业二级以上（含二级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理。3.2投标人具有近三年财务审计报告；3.3投标截止日期前近六个月纳税凭证；3.4投标截止日期前投标人最后一次交纳社保证明（发票及明细表）；3.5在参加本次招标活动的前三年内，在经营活动中没有重大违法记录且未被人民法院列入失信被执行人名单，以“中国裁判文书网”和“信用中国” 查询结果为准； 本标段 不允许 联合体投标。 0052024年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第五标段: 3.1本次招标第五标段要求投标人需具备水利水电工程施工总承包叁级（含叁级）及以上资质的企业，有效的营业执照，并在人员，设备，资金等方面具有相应的施工能力，其中，投标人拟派项目经理需具备水利水电工程专业二级以上（含二级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理。3.2投标人具有近三年财务审计报告；3.3投标截止日期前近六个月纳税凭证；3.4投标截止日期前投标人最后一次交纳社保证明（发票及明细表）；3.5在参加本次招标活动的前三年内，在经营活动中没有重大违法记录且未被人民法院列入失信被执行人名单，以“中国裁判文书网”和“信用中国” 查询结果为准； 本标段 不允许 联合体投标。 0062024年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第六标段: 3.1本次招标第六标段要求投标人需具备水利水电工程施工总承包叁级（含叁级）及以上资质的企业，有效的营业执照，并在人员，设备，资金等方面具有相应的施工能力，其中，投标人拟派项目经理需具备水利水电工程专业二级以上（含二级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理。3.2投标人具有近三年财务审计报告；3.3投标截止日期前近六个月纳税凭证；3.4投标截止日期前投标人最后一次交纳社保证明（发票及明细表）；3.5在参加本次招标活动的前三年内，在经营活动中没有重大违法记录且未被人民法院列入失信被执行人名单，以“中国裁判文书网”和“信用中国” 查询结果为准； 本标段 不允许 联合体投标。 0072024年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第七标段: 3.1本次招标第七标段要求投标人需具备水利水电工程施工总承包叁级（含叁级）及以上资质的企业，有效的营业执照，并在人员，设备，资金等方面具有相应的施工能力，其中，投标人拟派项目经理需具备水利水电工程专业二级以上（含二级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理。3.2投标人具有近三年财务审计报告；3.3投标截止日期前近六个月纳税凭证；3.4投标截止日期前投标人最后一次交纳社保证明（发票及明细表）；3.5在参加本次招标活动的前三年内，在经营活动中没有重大违法记录且未被人民法院列入失信被执行人名单，以“中国裁判文书网”和“信用中国” 查询结果为准； 本标段 不允许 联合体投标。 0082024年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第八标段: 3.1本次招标第八标段要求投标人需具备水利水电工程施工总承包叁级（含叁级）及以上资质的企业，有效的营业执照，并在人员，设备，资金等方面具有相应的施工能力，其中，投标人拟派项目经理需具备水利水电工程专业二级以上（含二级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理。3.2投标人具有近三年财务审计报告；3.3投标截止日期前近六个月纳税凭证；3.4投标截止日期前投标人最后一次交纳社保证明（发票及明细表）；3.5在参加本次招标活动的前三年内，在经营活动中没有重大违法记录且未被人民法院列入失信被执行人名单，以“中国裁判文书网”和“信用中国” 查询结果为准； 本标段 不允许 联合体投标。 0092024年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第九标段: 3.1本次招标第九标段要求投标人需具备水利水电工程施工总承包叁级（含叁级）及以上资质的企业，有效的营业执照，并在人员，设备，资金等方面具有相应的施工能力，其中，投标人拟派项目经理需具备水利水电工程专业二级以上（含二级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理。3.2投标人具有近三年财务审计报告；3.3投标截止日期前近六个月纳税凭证；3.4投标截止日期前投标人最后一次交纳社保证明（发票及明细表）；3.5在参加本次招标活动的前三年内，在经营活动中没有重大违法记录且未被人民法院列入失信被执行人名单，以“中国裁判文书网”和“信用中国” 查询结果为准； 本标段 不允许 联合体投标。 0102024年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第十标段: 3.1本次招标第十标段要求投标人需具备水利水电工程施工总承包叁级（含叁级）及以上资质的企业，有效的营业执照，并在人员，设备，资金等方面具有相应的施工能力，其中，投标人拟派项目经理需具备水利水电工程专业二级以上（含二级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理。3.2投标人具有近三年财务审计报告；3.3投标截止日期前近六个月纳税凭证；3.4投标截止日期前投标人最后一次交纳社保证明（发票及明细表）；3.5在参加本次招标活动的前三年内，在经营活动中没有重大违法记录且未被人民法院列入失信被执行人名单，以“中国裁判文书网”和“信用中国” 查询结果为准； 本标段 不允许 联合体投标。 0112024年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第十一标段: 3.1本次招标第十一标段要求投标人需具备水利水电工程施工总承包叁级（含叁级）及以上资质的企业，有效的营业执照，并在人员，设备，资金等方面具有相应的施工能力，其中，投标人拟派项目经理需具备水利水电工程专业二级以上（含二级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理。3.2投标人具有近三年财务审计报告；3.3投标截止日期前近六个月纳税凭证；3.4投标截止日期前投标人最后一次交纳社保证明（发票及明细表）；3.5在参加本次招标活动的前三年内，在经营活动中没有重大违法记录且未被人民法院列入失信被执行人名单，以“中国裁判文书网”和“信用中国” 查询结果为准； 本标段 不允许 联合体投标。 0122024年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第十二标段:     3.1本次招标第十二标段要求投标人需具备市政公用工程施工总承包叁级（含叁级）及以上资质企业，有效的营业执照，并在人员，设备，资金等方面具有相应的施工能力，其中，投标人拟派项目经理需具备市政工程专业二级以上（含二级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理。3.2投标人具有近三年财务审计报告；3.3投标截止日期前近六个月纳税凭证；3.4投标截止日期前投标人最后一次交纳社保证明（发票及明细表）；3.5在参加本次招标活动的前三年内，在经营活动中没有重大违法记录且未被人民法院列入失信被执行人名单，以“中国裁判文书网”和“信用中国” 查询结果为准； 本标段 不允许 联合体投标。 0132024年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第十三标段:     3.1本次招标第十三标段要求投标人需具备市政公用工程施工总承包叁级（含叁级）及以上资质企业，有效的营业执照，并在人员，设备，资金等方面具有相应的施工能力，其中，投标人拟派项目经理需具备市政工程专业二级以上（含二级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理。3.2投标人具有近三年财务审计报告；3.3投标截止日期前近六个月纳税凭证；3.4投标截止日期前投标人最后一次交纳社保证明（发票及明细表）；3.5在参加本次招标活动的前三年内，在经营活动中没有重大违法记录且未被人民法院列入失信被执行人名单，以“中国裁判文书网”和“信用中国” 查询结果为准； 本标段 不允许 联合体投标。 0142024年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第十四标段:  3.1本次招标第十四标段要求投标人需具备市政公用工程施工总承包叁级（含叁级）及以上资质企业，有效的营业执照，并在人员，设备，资金等方面具有相应的施工能力，其中，投标人拟派项目经理需具备市政工程专业二级以上（含二级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理。3.2投标人具有近三年财务审计报告；3.3投标截止日期前近六个月纳税凭证；3.4投标截止日期前投标人最后一次交纳社保证明（发票及明细表）；3.5在参加本次招标活动的前三年内，在经营活动中没有重大违法记录且未被人民法院列入失信被执行人名单，以“中国裁判文书网”和“信用中国” 查询结果为准； 本标段 不允许 联合体投标。 0152024年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第十五标段: 3.1本次招标第十五标段要求投标人需具备市政公用工程施工总承包叁级（含叁级）及以上资质企业，有效的营业执照，并在人员，设备，资金等方面具有相应的施工能力，其中，投标人拟派项目经理需具备市政工程专业二级以上（含二级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理。3.2投标人具有近三年财务审计报告；3.3投标截止日期前近六个月纳税凭证；3.4投标截止日期前投标人最后一次交纳社保证明（发票及明细表）；3.5在参加本次招标活动的前三年内，在经营活动中没有重大违法记录且未被人民法院列入失信被执行人名单，以“中国裁判文书网”和“信用中国” 查询结果为准； 本标段 不允许 联合体投标。 0162024年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第十六标段: 3.1本次招标第十六标段要求投标人需具备水利工程施工监理乙级（含乙级）及以上资质，有效的营业执照，并在人员，设备，资金等方面具有相应的监理能力，其中，投标人拟派本项目的总监理工程师必须具备水利工程专业注册监理工程师执业资格证书，注册执业单位为本公司。3.2投标人具有近三年财务审计报告；3.3投标截止日期前近六个月纳税凭证；3.4投标截止日期前投标人最后一次交纳社保证明（发票及明细表）；3.5在参加本次招标活动的前三年内，在经营活动中没有重大违法记录且未被人民法院列入失信被执行人名单，以“中国裁判文书网”和“信用中国” 查询结果为准； 本标段 不允许 联合体投标。 四、

未在中国电力招标采购网（www.dlztb.com）上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在 招标会员 区根据招标公告的相应说明获取招标文件！
咨询电话：010-51957458
手 机：18811547188
联系人：李杨
QQ:1211306049
微信：Li18811547188
邮箱：1211306049@qq.com
来源：中国电力招标采购网
备注：欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术及商务信息服务费后，查看项目业主，招标公告并下载资格预审范围，资质要求，
招标清单，报名申请表等。为保证您能够顺利投标，具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准。
编辑：sxzwfw