现对该项目进行EPC总承包公开招标。
2．项目概况与招标范围
2.1 项目概况：本项目场址位于宁夏回族自治区银川市西夏区，利用清水池顶部开发光伏发电项目。一期建设清水池顶部支架式分布光伏电站，可利用面积约1.94万平方米，拟装机容量为1.456MWp，二期计划利用水厂二期扩建水池顶部及屋顶建设分布式光伏电站，可利用面积约7.2万平方米，容量4.5318MWp。
2.2 建设地点：宁夏回族自治区银川市西夏区。
2.3 EPC总承包招标范围（但不限于）：承包人负责但不限于建设项目的勘察、设计、设备材料采购、施工、调试运行、竣工验收等全过程，对建设项目的质量、安全、造价和进度负责。包括但不限于以下事项：
（1）与产权方的对接协调、现场踏勘、基础资料收集、资源梳理、场地航拍及项目初步评估等工作；
（2）可研报告优化及办理有关的申请、备案、电力接入方案批复、用电增容（如需）等相关手续办理（招标人配合）；
（3）工程勘察设计（包括光伏组件至并网点的全部工程勘察、初步设计、电力接入设计、施工图设计、竣工图设计等）；
（4）设备材料采购及管理（包括组件、逆变器（组串式）、支架、电缆、配电设备等）；设备材料接收、运输、保管及倒运等。
（5）工程施工（包括施工、安装、施工协调、临时用地、试验、检查测试（含拟建光伏的构建筑物安全鉴定）、屋顶加固及漏水修复（如需）等）；
（6）负责本项目通过业主及相关部门验收：并网验收（含并网性能、电力质监、设备电气、保护试验等（按需），并网手续及调试试验须满足国网公司要求）、专项验收（包括但不限于电气性能试验、环保、消防、防雷、档案、职业健康和安全评价等工程专项验收）、竣工验收，实现消防、安全设施、劳动安全卫生、环境保护“三同时”、满足电力企业安全文明标准化要求（标识标牌、警示图牌、设备编码、编号、所有设备标示牌、提示牌等）；
（7）安全工器具、备品备件采购、项目质保期服务及技术售后服务满足并网点电度表远传功能、并满足电网调度其他要求等；
（8）投标单位根据现场实际情况，在发包人提供的可研方案基础上优化可研方案，并且能够提出最优设计方案，提高发电效率。
总承包内容包含但不限于以上第（1）至（8）项所列工作内容，承包人负责上述工作且承担因完成上述工作所产生的各项费用。
2.4 工期要求：一期计划工期3个月，二期计划工期12个月。
2.5 标段划分：本项目不划分标段。
3．投标人资格要求
3.1 需具备独立法人资格，并具备：
（1）投标人须是有独立法人资格的企业；
（2）具有新能源设计乙级资质或电力行业工程设计乙级（含乙级）及以上资质或工程设计综合甲级资质；
（3）具有电力工程施工总承包三级（含三级）及以上资质和有效的安全生产许可证；
（4）投标人拟派项目总承包项目经理须具备机电工程专业一级注册建造师证、执业资格证，具备有效的B类安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理；
（5）投标人拟派项目设计负责人须具备注册电气工程师执业证书，且未担任其他在建工程项目的设计负责人；
（6）投标人拟派施工项目经理须具备机电工程专业一级注册建造师证、执业资格证，具备有效的B类安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理，可以由总承包项目经理兼任，也可分别指派。
3.2 具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司不得同时对同一项目，以不同投标人的单独身份参加投标，否则均按废标处理。
3.3 投标人需在投标文件中提供无不良信用记录承诺函，同时，开标当天由招标代理机构通过“信用中国”网站查询投标人是否存在失信被执行人、企业经营异常、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等被列入失信黑名单的不良信用记录，被列入失信黑名单的投标人的投标将被拒绝。
3.4 依据宁建（建）发【2019】29 号文件规定，牵头单位须通过“中国裁判文书网”网站查询投标主体，有行贿犯罪记录的投标单位，限制其参与投标活动。限定期限为一年（单位犯罪自人民法院判决、裁定生效之日起）。
3.5 本次招标EPC项目总承包接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：
（1）联合体成员单位不得超过两家且需具备资质条件中所对应的资质要求；
（2）联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体牵头人及各方拟承担的工作和责任，并对本项目报名投标后，不得再以自己名义单独对本项目投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在本项目中投标；
（3）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
4．招标文件获取方式
4.1 凡有意参加投标者，请于2022年6月28日起至2022年7月5日18:00止，进行网上登记。
4.2 招标文件获取方式：网上登记成功后，按系统提示下载招标文件，下载时间为：2022年6月28日起至2022年7月5日18:00止
您的权限不能浏览详细内容,非正式会员请办理会员入网注册事宜，成为正式供应商后方可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等!备注：公告查询以电力招标采购网www.dlztb.com为准！
联系人：刘工
咨询电话：010-68818478
手机：13681557910 (微信同号)
邮 箱：1490789738@qq.com
