招标投标行政监督及招标投标投诉受理单位为七台河市住房和城乡建设局。
项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围 2.1项目名称：七台河市精神卫生福利设施建设项目（庭院及管网工程） 2.2建设
（具体内容详见图纸及工程量清单） 2.4计划工期：2024年3月1日开工，2024年9月30日竣工（总工期213日历天）（注：上述开、竣工日期仅作为编制投标文件的统一标准，实际开、竣工日期按施工合同相关条款规定执行）。
2.5质量要求：符合现行国家、行业及地方质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准； 2.6招标范围：完成施工图纸及工程量清单范围内自项目实施、实验、竣工验收、交付使用、至后期维保等所包含的所有工作内容。
2.7标段划分：本项目不划分标段。
2.8招标控制价：23350121.53元。
2.9本项目采用评定分离方式招标，定标方法为直接票决定标法，具体定标规则详见招标文件。
3. 投标人资格要求 3.1投标人须同时具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包二级（含）及其以上资质和电力工程施工总承包二级（含）（或输变电工程专业承包二级（含））及其以上资质和承装（修、试）电力设施许可证（承装、承试）五级及其以上资质，有效的营业执照和安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的履约能力。
3.2本次招标要求投标人拟派项目经理具备市政公用工程专业贰级（含贰级）及以上注册建造师执业资格，证企相符，且具备有效的安全生产考核合格证书（B证），不得担任其他在施建设工程项目的项目经理。
并提供在本单位连续缴纳近三个月(2023年09月至2023年11月)养老保险证明(建办市函[2019]92号文件中规定的6类情形人员除外，如是6类人员需提供相关证明材料)。
承诺按照招标文件以及 《黑龙江省房屋建筑和市政基础设施工程施工现场管理人员配备管理办法》的通知（黑建规[2023]2 号） 要求配备投标项目施工现场主要项目管理人员。
3.3本次招标不接受联合体投标； 3.4信誉要求： （1）投标人及其法定代表人、拟派项目经理近3年不得有行贿犯罪记录（近3年指2021年1月至投标截止前，以中国裁判文书网公布的各级人民法院判决书中落款日期为准；行贿犯罪记录指判决结果为行贿犯罪的情形），否则将被拒绝投标。
（投标人应当在招标公告发布后至投标截止时间前自行通过“中国裁判文书网”（ ）进行查询，并提供截图） （2）投标人不得被列入经营异常名录或严重违法失信名单，否则将被拒绝投标（已被解除限制参与招投标活动惩戒的除外）。
[投标人应当在招标公告发布后至投标截止时间前自行通过“国家企业信用信息公示系统”（https:// /）进行查询，并提供截图] （3）投标人及其法定代表人、拟委任的项目经理不得被列入失信被执行人名单，投标人不得被列入重大税收违法失信主体名单，否则将被拒绝投标（已被解除限制参与招投标活动惩戒的除外）。
[投标人应当在招标公告发布后至投标截止时间前通过”信用中国”（https:// /）进行查询，并提供截图] （4）投标人未处于被责令停业、投标资格被取消的期限内，未处于工程建设领域信用体系黑名单管理期间，近三年内无建设市场主体不良行为记录（含围标串标、质量安全事故、拖欠工程款和农民工工资等）。
（投标人须提供承诺并加盖公章） 3.5资格审查方式：本工程采用资格后审方式，主要资格审查标准、内容等详见招标文件，只有资格审查合格的投标申请人才有可能被授予合同。
4.
未在中国电力招标采购网（www.dlztb.com）上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件！
咨询电话：010-51957458
手 机：18811547188
联系人：李杨
QQ:1211306049
微信：Li18811547188
邮箱：1211306049@qq.com
来源：中国电力招标采购网
备注：欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后，查看项目业主，招标公告并下载资格预审范围，资质要求，招标清单，报名申请表等。为保证您能够顺利投标，具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准，以招标业主的解答为准本。
>发布编辑：ggzy.gov
