中国电建西北院国能澄城冯原5万千瓦复合光伏发电项目EPC总承包工程澄城县能源产业道路工程及绿化工程
建设项目招标公告
招标编号：GNFYGF-SG-011-2023
1.招标条件
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司已中标国能澄城冯原5万千瓦复合光伏发电项目EPC总承包工程（项目简称：国能澄城5万千瓦总承包项目），项目业主为国能澄城新能源有限公司，资金已落实。其中EPC工程总承包项目包含的澄城县能源产业道路工程及绿化工程建设项目工程分包已具备招标条件，中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司作为招标人，现对该项目进行公开招标,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向招标人获取招标文件参与本项目投标。
2.项目概况与招标范围
2.1建设地点
陕西渭南市澄城县。
2.2工程概况
国能澄城冯原5万千瓦复合光伏发电项目EPC总承包工程（以下简称“项目”或“工程”）场址位于陕西渭南澄城县冯原镇南部区域，场区中心地理坐标为北纬35.252°，东经109.729°。场区地势起伏较大，大部分区域坡度为20°~40°之间，坡向主要为东西向坡和偏南向坡，为丘陵和黄土塬地貌，地表覆盖有少量灌木和杂草。场区中心距离澄城县直线距离为20km。场区各地块附近乡道较宽敞，可直接通往各片区，附近有X213县道，交通较便利，运输条件较好。
本项目直流侧装机容量为61.66784MWp，交流侧额定容量为50MW，场址内配套建设一座110kV升压站，拟安装1台50MVA主变，以1回110kV路T接白水光伏--330kV尧汇集站的110kV线路，T接点位于汇集站东侧约18公处，本期新建110kV线路5km，最终接入系统方案以电网公司审查意见为准。
本标段为澄城县能源产业道路工程及绿化工程建设项目标段。
2.3工期要求
国能澄城冯原5万千瓦复合光伏发电项目EPC总承包工程澄城县能源产业道路工程及绿化工程建设项目标段计划于2026年5月20日开工，2026年7月30日完工，预计工期72日。具体以招标人通知开工时间为准。
2.4质量要求
国能澄城冯原5万千瓦复合光伏发电项目EPC总承包工程澄城县能源产业道路工程及绿化工程建设项目标段质量要求：符合国家、行业、工程所在地规范标准要求，质量合格。
2.5招标范围
本次招标工程为国能澄城冯原5万千瓦复合光伏发电项目EPC总承包工程澄城县能源产业道路工程及绿化工程建设项目标段，承包范围包括（但不限于）：
（1）冯原镇部分路面改造（包括旧面层铣刨、透层/粘层/封层施工、新面层摊铺）及相关材料采购施工，协调相关施工车辆的临时停放、通行，临时用地，材料及设备的现场卸车、到货验收、保管、二次运输、成品保护、相关标识标牌等辅助设施施工、缺陷处理、竣工验收直至移交给承包人的全部工作以及质保期服务等；
（2）垃圾清运：旧路面铣刨的清运等；
（3）路面病害处理、标线施工、成品保护，标识标牌安装等辅助设施施工；
（4）承包人根据项目需要规划的临时工程的设计、建设、管理、拆除、租地等工作，做好农田水利及其他设施的防护，临时占用或因施工造成破坏的需按当地要求恢复原状，确保正常使用；
（5）施工区域的治安、保卫、环境卫生、文明施工管理及施工生活区的警卫和公共物业管理；负责施工区域内施工用水、用电的费用及管理和维护；负责工程环水保工程施工及相应的验收手续工作；
（6）承包人根据项目需要规划的临时工程的设计、建设、管理、拆除、租地等工作，含临时征地青苗补偿及复耕，临时占用或因施工造成破坏的需按当地要求恢复原状，确保正常使用等；
（7）为完成承建工程项目所需的各项协调工作及相应费用；
（8）搜集、整理工程建设过程中的全部档案资料并负责整理移交；
（9）其他相关工作。
3.投标人资格要求
3.1企业要求
3.1.1企业资质要求：投标人必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人，具有独立承担民事责任的能力，是增值税一般纳税人，能开具增值税专用发票。
3.1.2企业资质要求：具有有效的建筑工程施工总承包或公路工程施工总承包或市政公用工程施工总承包三级及以上资质；具有有效且完备的质量保证体系，并通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。
3.1.3企业业绩要求：无。
3.1.4企业主要人员要求：
（1）项目经理资格要求：须取得建设部颁发的二级注册建造师（建筑工程或市政或公路工程专业）资格证书和省级及以上行政主管部门颁发的《安全生产考核合格证书》（B类）。
（2）项目安全生产管理人员的资格要求：具有效的建筑系统安全生产考核合格证书（C证）。
3.1.5企业资信要求：
（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态(查询网址：http://wenshu.court.gov.cn/)；
（2）投标人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；
（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标；
（4）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；
（5）被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）
3.2其他要求
3.2.1本次采购不接受联合体投标。
4.招标文件的获取
4.1凡满足本公告规定投标人资格要求的并有意参加的潜在投标人，请于2026年4月30日17时00分前（北京时间）通过“中国电建采购招标数智化平台”（https://bid.powerchina.cn，以下简称“采购平台”）获取招标文件。
投标人可在登录系统后，点击左侧“CA办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。
（1）已注册的供应商：明确投标标段，下载采购文件；
（2）未注册的供应商：登录“中国电建阳光采购网”（https://bid.powerchina.cn）右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行投标人注册，完成注册后，明确投标标段，下载采购文件；
（3）登录中国电建阳光采购网首页-服务中心，可下载《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》。
4.2本次采购不提供纸质版采购文件，本次采购项目不收取标书费。
5.投标文件的递交
5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2026年5月15日10时30分（北京时间）
，投标人应在截止时间前通过中国电建采购招标数智化平台递交电子投标文件。
投标工具下载：中国电建阳光采购网（https://bid.powerchina.cn）服务中心-下载中心-中国电建采购招标平台投标管家。
5.2本次招标将通过采购平台全程在线开展，电子投标文件的加密、提交等流程须各投标人在线进行操作。投标人须提前办理数字证书用于在线投标。投标人登录采购平台后，点击左侧“CA办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子投标文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由投标人自行承担后果。
5.3各投标人须登陆采购平台使用数字证书进行电子投标文件的编制、加密和在线投递。请各投标人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子投标文件的在线投递建议至少提前12小时完成）。
5.4开标由“采购平台”在投标截止时间后自动对各家投标文件进行解密，投标人及时关注开标结果。
5.5投标截止时间及递交地点如有变动，招标人将及时通过采购平台通知所有已获取招标文件的投标人。
5.6采购平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页-服务中心-“登录系统，联系您的专属业务顾问”。
6.发布公告的媒介
本次招标公告在中国电建阳光采购网（http://bid.powerchina.cn)、中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司网站（http://www.nwh.cn）上发布。
7.中标人数量
1人
8.联系方式
招标人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
地址：西安市长安区城南大道18号中国电建西北院常宁基地
联系人：陈工
电话：19929901275
邮箱：zbcgb2020@nwh.cn
9.监督机构
监督机构：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
监督电话：029-85697675
10.提出异议的渠道和方式
如有异议请联系中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司。
联系人：李工
电话：029-85697662
电子邮箱：5083@nwh.cn
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
2026年4月23日
