谈判采购公告
1.采购条件
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 已中标 西藏开投安多县土硕100MW光热+800MW光伏一体化项目光热部分EPC总承包项目，项目业主为西藏开投那曲河水电开发投资有限公司，资金已落实。其中EPC工程总承包项目包含的 定日镜场消防设施、消防检测、消防验收服务分包已具备采购条件，中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 作为采购人，现对该项目进行谈判采购（公开），凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取谈判采购文件参与本项目谈判采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 建设地点
西藏那曲市安多县帕那镇东部约17.5km处
2.2 工程概况及标段概况
西藏开投安多县土硕100MW光热+800MW光伏一体化项目光热部分EPC总承包项目建设 100MW 熔盐塔式光热电站位于西藏那曲市安多县帕那镇东部约17.5km处，为唐古拉高山区，地貌类型为河流侵蚀堆积宽谷地貌，场址区地形较平坦，局部略有起伏。场址海拔高程在4645m-4657m之间，总体地势北高南低，由北向南缓倾，坡度平缓，整体自然坡度约为0.5-1.0%。区内局部发育有宽浅冲沟，冲沟一般宽约5m-10m，深一般0.3m-0.5m。场地当前为一处草场，植被以草甸为主，地表出露地层主要为耕植土层，浅黄色，稍湿，松散，以粉细砂为主。
项目光热发电工程装机规模 1×100MW，采用熔盐塔式技术路线，选用50.23㎡的五边形定日镜15927面，镜场总采光面积不小于 80 万平方米，储热时长不小于 8h，吸热器中心标高约210米。配套新建 220kV 升压汇集站工程，配套改造 110kV 升压站工程。
本标段为定日镜场消防设施、消防检测、消防验收服务标段。
2.3 工期要求
西藏开投安多县土硕100MW光热+800MW光伏一体化项目光热部分EPC总承包项目定日镜场消防设施、消防检测、消防验收服务自合同签订之日至完成合同约定的全部内容为止，且应满足采购人对工期的要求。
2.4 质量要求
西藏开投安多县土硕100MW光热+800MW光伏一体化项目光热部分EPC总承包项目质量要求：达到本项服务工作规定的验收标准。
2.5 采购范围
本次采购工程为 西藏开投安多县土硕100MW光热+800MW光伏一体化项目光热部分EPC总承包项目定日镜场消防设施、消防检测、消防验收服务标段
本标承包范围包括（但不限于）：
（1）承包人负责提供本项目定日镜场消防设施，设施清单见附件1。
（2）根据国家最新颁布的《中华人民共和国消防法》、《建筑防火通用规范》 、《消防设施通用规范》等文件（不限以上文件）以及相关施工、验收标准和本合同及技术协议约定的质量标准和技术要求，完成定日镜场消防检测工作，并出具《建筑消防设施检测报告》；
（3）完成定日镜场消防验收工作，并出具竣工验收消防查验报告，取得建设工程消防验收合格证明等涉及消防验收有关的全部工作。
3.响应人资格要求
3.1企业要求
3.1.1企业要求：响应人必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人，具有独立承担民事责任的能力，是增值税一般纳税人，能开具增值税专用发票。
3.1.2企业资信要求：
（1）具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态(查询网址：http://wenshu.court.gov.cn/)；
（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；
（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标；
（4）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；
（5）不是被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）
3.2其他要求
3.2.1 本次采购不接受联合体投标。
3.2.2响应人在近3年内具有不少于1项类似技术服务业绩及经验（消防检测）。
3.3 本次采购资格审查采用资格后审方式，开标后由评审小组对响应人的资格进行审查，资格条件没有达到谈判采购文件规定要求，评标小组将否决其投标响应资格。
4.谈判采购文件的获取
凡有意参加谈判响应者，请于获取文件结束时间2026年6月10日前（北京时间）在中国电建采购招标数智化平台（https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/login，以下简称“采购平台”）获取采购文件，采购文件免费提供。响应人可在登录系统后，点击左侧“CA办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。
（1）已注册的供应商：明确投标标段，下载采购文件；
（2）未注册的供应商：登录“中国电建阳光采购网”（https://bid.powerchina.cn）右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行响应人注册，完成注册后，明确投标标段，下载采购文件；
（3）登录中国电建阳光采购网首页-服务中心，可下载《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》。
5.响应文件的递交
5.1响应标文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）为2026年6月15日11时00分 文件递交结束时间 （北京时间），供应商应在截止时间前通过采购平台递交电子响应文件。
（1）本次采购将通过采购平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各供应商在线进行操作。供应商须提前办理数字证书用于在线递交响应文件，办理方式详见采购平台首页，并严格按照要求进行在线操作，因操作流程失误造成的递交失败将由供应商自行承担后果。
（2）开启由“采购平台”在响应截止时间后自动对各家响应文件进行解密，供应商及时关注开启结果。
5.2响应截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时通过采购平台通知所有已获取采购文件的供应商。
6.开标时间、地点
6.1开标时间：2026年6月15日11时00分，本次采购将通过采购平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。
6.2谈判时间（预计）：2026年6月17日10时00分（具体时间另行通知）。
6.3谈判方式（预计）：线上谈判
6.4谈判地点（面谈）：/。
6.4递交响应文件的单位未准时参加某一轮次谈判的视为其自动放弃该轮次谈判。
7.发布公告的媒介
本次谈判采购公告同时在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）、中国电建阳光采购网（http://bid.powerchina.cn)、中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司网站（http://www.nwh.cn）上发布。
8.联系方式
采 购 人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
地 址：西安市长安区城南大道18号
联 系 人：陶工
电 话：18153991020
电子邮箱：zbcgb2020@nwh.cn ；
9. 提出异议的渠道和方式
如有异议请联系中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司。
联系人：李工 电话：029-85697662
电子邮箱：5083@nwh.cn
10.监督机构
监督机构：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
联系电话：029-85697662
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
2026年 6 月 5 日
